Zalavég község képviselő testületének 11/2004 (VI.30..) önkormányzati rendelete
Zalavég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2004.( VI.30.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei közbeszerzési értékhatár alatti építési beruházásainak árubeszerzéseinek és szolgáltatásainak ajánlatkérési eljárásáról, valamint a beszerzési eljárások rendjéről
Hatályos: 2016. 05. 26Zalavég község képviselő testületének 11/2004 (VI.30..) önkormányzati rendelete
Zalavég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2004.( VI.30.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei közbeszerzési értékhatár alatti építési beruházásainak árubeszerzéseinek és szolgáltatásainak ajánlatkérési eljárásáról, valamint a beszerzési eljárások rendjéről
2016.05.26.
Zalavég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.
I. Fejezet
1. §
A rendelet célja, hatálya
(1) 1 A rendelet célja az önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek egységes szemlélet szerinti gazdaságos megvalósítása, a közpénzek ellenőrzött, nyilvánosságra alapozott felhasználása, a vállalkozói verseny tisztaságának és az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása.
(2) 2 A rendelet hatálya a (3) bekezdésben foglaltak kivételével az önkormányzat Zalavég Község Önkormányzatának költségvetésében jóváhagyott
a) építési beruházásokra (magasépítés, mélyépítés, közműépítés, útépítés, stb.)
b) felújításokra
c) árubeszerzésekre
d) szolgáltatásokra (műszaki ellenőrzés, szakértői tevékenység, lebonyolítás, tervezés, stb.) (továbbiakban: beruházások) terjed ki.
(3) Nem tartoznak a rendelet hatálya alá a (2) bekezdésben meghatározott azon beruházások, amelyek során a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) E rendeletben foglaltakat alkalmazni kell az önkormányzat és intézményei beszerzési eljárásainak lefolytatása során is.
(5) 3 E rendelet előírásait kell alkalmazni, ha a beruházás nettó értéke nem éri el a mindenkor hatályos központi költségvetési törvényben rögzített közbeszerzési értékhatárokat.
(6) 4
2. §
A beruházások előkészítése
(1) A beruházási szándék megfogalmazása, szükségszerűségük megjelölése, tartalmi előkészítése a rendelet hatálya alá tartozó szervek feladat- és hatáskörébe tartozik.
(2) A polgármester a költségvetés összeállításának időszakában tesz javaslatot a képviselőtestület felé a beruházási szándékról. Kivételes esetben a beruházási igény más időpontban is a képviselőtestület elé terjeszthető.
(3) A beruházásról történő végleges képviselőtestületi döntés a beruházásnak a költségvetésben történő jóváhagyásával történik.
(4) A beruházás megvalósulásáról a végrehajtásért felelős az éves költségvetési beszámoló keretein belül köteles a képviselőtestület felé beszámolni.
II. Fejezet
3. §
Ajánlatkérési eljárás alapelvei, a hirdetmény közzététele
(1) Az eljárás az ajánlattételi felhívás közzétételével (megküldésével) indul. A pályázat meghívásos (zártkörű).
(2) A felhívásban többfordulós eljárás is kiköthető.
(3) A meghívásos (zártkörű) pályázati felhívást az ajánlattevőknek egyidejűleg és közvetlenül kell megküldeni.
(4) 5 Az ajánlattételre felkérhető személyeket, szerveket beszerzésenként a jegyző határozza meg. A meghívottakra javaslatot tehet a polgármester, valamennyi képviselő, valamint az érintett ágazat feladatellátásban érintett köztisztviselője, közalkalmazottja.
(5) Pályázati felhívást a beruházás egészére vagy meghatározott részére lehet meghirdetni.
(6) A felhívásban olyan adatokat tartalmazó adatok is kérhetők, amelyekből megállapítható, hogy az ajánlattevő és alvállalkozói teljesítőképessége, eddigi tevékenysége, szakismerete, valamint megbízhatósága és pénzügyi helyzete alapján alkalmas-e a felhívásban megjelölt beruházás teljesítésére.
(7) Az önerős beruházásokat kivéve, a pályázatokat csak akkor lehet meghirdetni, ha az önkormányzat a szerződés megkötéséhez szükséges feltételekkel és a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel rendelkezik, vagy meghatározott szervezethez támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtása van folyamatban. Ez utóbbi esetben azonban a pályázati felhívásban rögzíteni kell, hogy az ajánlatkérő a támogatás iránti pályázatának, igényének el nem fogadása az eljárás eredménytelenné nyilvánítására okot adó körülménynek minősül.
(8) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, illetve a részletes feltételeket tartalmazó dokumentációban meghatározott feltételekhez kötve van.
(9) Ajánlati felhívást meghirdetni csak akkor lehet, ha az ajánlatkérő a szerződés megkötéséhez szükséges feltételekkel, teljesítését biztosító anyagi fedezettel rendelkezik.
(10) 6 Várhatóan a közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó nettó értékű beruházások esetén – a 300 e Ft alatti beruházásokat kivéve – legalább három vállalkozótól kell ajánlatot kérni. Ha a beruházás olyan speciális jellegű, hogy nincs három ismert alkalmas ajánlattevő, az esetben elegendő csak az alkalmas ajánlattevő/k/től ajánlatot kérni.
(11) A részletes ajánlatkérési felhívást az ajánlatok értékelését végző munkacsoporttal egyeztetni kell.
III. Fejezet
4. §
Ajánlati felhívás
(1) A pályázati felhívásban valamennyi ajánlattevő számára az egyenlő esélyt kell biztosítani és a felhívás tartalmát úgy meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatokat tehessenek.
(2) Az ajánlati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a szolgáltatás pontos meghatározását, ideértve annak műszaki paramétereit;
b) a teljesítés helyét és legkésőbbi határidejét;
c) az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötéseket és feltételeket;
d) az ajánlatok benyújtására, felbontási helyére és idejére, valamint az
e) elbírálásra vonatkozó időpontokat és szempontokat;
f) az ajánlatkérési felhívásban tételesen meghatározott, az ajánlat
g) felbontásakor ismertetendő adatokat:
1. ajánlattevő neve, székhelye,
2. ajánlati ár,
3. teljesítési határidők, részhatáridők,
4. elszámolási feltételek (fizetési határidő, számlázás ütemezése),
5. jótállás, garancia, kötbér és óvadék vállalása,
6. megrendelői feladatok, szolgáltatások,
7. alternatív ajánlatok, igazolások felsorolása, dokumentálása;
h) az esetleges ármódosítás lehetőségét, mértékét;
i) az ajánlati felhívás visszavonásának lehetőségét.
j) az esetleges többfordulós eljárás kikötését
(3) Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja ajánlattevő pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságának igazolását. Ajánlatkérő felhívhatja továbbá ajánlattevőt, hogy a beruházásra vonatkozó szerződés-tervezetét ajánlatával egy időben nyújtsa be.
(4) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban több változatú ajánlatot is kérhet.
(5) Ajánlatkérő a részletes ajánlati felhívásban köteles meghatározni mindazokat a feltételeket, melyek a bírálatát befolyásolják. Meg kell határozni a bírálati szempontok fontossági sorrendjét.
(6) Ha az ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez részletes dokumentációt bocsát rendelkezésre, úgy az ajánlati felhívásban meg kell jelölni a dokumentáció beszerzésének költségét, feltételét.
(7) Az ajánlatkérő köteles gondoskodni arról, hogy az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától a dokumentáció rendelkezésre álljon.
(8) A dokumentáció tartalmazza az ajánlat kidolgozásához szükséges valamennyi információt:
a) az ajánlat kidolgozásánál figyelembe veendő műszaki megoldásokat, gazdasági, mennyiségi, minőségi elvárásokat,
b) a megvalósításra vonatkozó elvárásokat, rész- és befejezési határidőket,
c) szavatosságra, kötbérre vonatkozó kikötéseket (jótállás, garancia),
d) a pénzügyi elszámolás módjára vonatkozó kikötéseket
e) az ajánlat tárgyát képező építési beruházás üzemeltetési körülményeire vonatkozó közléseket, kikötéseket,
f) azoknak a feltételeknek az ismertetését, amelyek vállalása az ajánlatok érvényességi feltétele,
g) annak kikötését, hogy ajánlattevő a kiírás egészére kiterjedő, komplett szerződési ajánlatot köteles tenni, illetve adható-e részteljesítésre vonatkozó árajánlat, és milyen feltételekkel.
(9) A kiírási dokumentációt úgy kell összeállítani, hogy annak alapján készítendő ajánlatok értékelhetők, és egymással összehasonlíthatók legyenek, különös tekintettel a műszaki tartalomra, a minőségre és az árra. Az ebben foglaltak indokolatlanul ne korlátozzák a potenciálisan számba vehető vállalkozók körét.
(10) Az ajánlatkérő a részletes kiírásában köteles felhívni ajánlattevők figyelmét:
a) az értékelés szempontjaira, fontossági sorrendjére,
b) arra, hogy a dokumentáció csak az ajánlatkészítés céljára hasznosítható,
c) arra, hogy ajánlatát, az ajánlattételi határidőn belül írásban visszavonhatja, figyelmeztetni kell arra, hogy ennek be nem tartása milyen jogkövetkezménnyel jár,
d) arra, hogy ajánlati árként csak átalányár jelölhető meg, vagy az ajánlatkérő más
árkonstrukció alkalmazását is elfogadja.
(11) Ajánlattevő pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságának igazolására ajánlatkérő az alábbiak dokumentálását kérheti:
a) ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a kiírási feltételeket elfogadja;
b) az ajánlattevő számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozatát, az ajánlattevő
fizetőképességének megállapítása céljából;
c) adó-, társadalombiztosítási járulék, illeték és helyi adó fizetési kötelezettségeinek
teljesítéséről kiadott igazolást;
d) ajánlattevő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy amennyiben az építési beruházás kivitelezését elnyeri, úgy a munkákra vonatkozóan felelősségbiztosítást köt;
e) referenciamunkáinak felsorolása (amennyiben még nem végzett az önkormányzatnak
munkát);
f) azoknak az alvállalkozóknak a megnevezését, akiknek a munkája a beruházás költségének a 20 %-t meghaladja;
g) az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nincs ellene csőd, vagy felszámolási eljárás,
illetve nem áll végelszámolás alatt;
h) cégkivonatot, vagy vállalkozói igazolványt.
(12) Ajánlattevő az ajánlatában közölt üzleti titkok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Ki kell zárni az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki nevének, székhelyének, az általa kért ellenszolgáltatás mértékének, a teljesítési határidőnek nyilvánosságra hozatalát megtiltja.
(13) Az ajánlatok benyújtására vonatkozó időpontot, a pályázati felhívásban, úgy kell meghatározni, hogy az ajánlati felhívás közzétételétől legalább 10 nap álljon rendelkezésre.
(14) A III. fejezet (14) bekezdésében megjelölt ajánlattételi határidő rendkívül indokolt esetben kevesebb is lehet.
(15) Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást kötelezettségvállalás nélkül írja ki.
(16) Ajánlatkérő ajánlattételi felhívását az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, és új ajánlattételi határidő megjelölésével módosíthatja.
5. §
Pályázati biztosíték
(1) A pályázaton való részvétel pályázati biztosíték adásához köthető, amelyet az ajánlat megküldésével egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, készpénz befizetése vagy bankgarancia útján. A bankgarancia útján nyújtott pályázati biztosítéknak legalább a pályázati felhívásban rögzített eredményhirdetés időpontjáig kell érvényesnek lennie.
(2) Az ajánlattevő az ajánlati kötöttségek ideje alatt az ajánlatát visszavonhatja, de ebben az esetben a biztosítékot elveszti és az az ajánlatkérőt illeti meg. Egyébként a biztosítékot a felhívás visszavonása, illetőleg az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, valamint az eredményhirdetést – a nyertes ajánlattevő tekintetében a szerződés megkötését – követően vissza kell adni, kivéve a nyertes pályázót, ha a biztosíték a felhívás szerint a megkötendő szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik.
6. §
A pályázati felhívás visszavonása
(1) A pályázati felhívás az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indoklás nélkül visszavonható. A felhívás visszavonását a meghívottakkal közvetlenül írásban közölni kell. Az ajánlat készítéséért az ajánlattevőt térítés nem illeti meg.
(2) A felhívás visszavonása esetén – ha a részletes dokumentáció rendelkezésre bocsátása ellenérték fejében történt – az ellenérték visszajár, a dokumentációt megvásárlók pedig a dokumentáció visszaadására kötelesek.
7. §
Többfordulós eljárás
(1) A többfordulós eljárás esetén az ajánlattevővel történő tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A további fordulók (tárgyalások ) során is biztosítani kell az egyenlő bánásmódot az ajánlattevők számára, így különösen a tájékoztatást az összes ajánlattevőnek meg kell adni. A tárgyalások az ajánlattevőkkel együttesen vagy egymást követően, egy vagy több fordulóban is lefolytathatóak.
(2) Többfordulós eljárás esetében csak azzal az ajánlattevőkkel kell folytatni a tárgyalást, akik az első fordulóban az ajánlatkérő számára a 2 legkedvezőbb ajánlatot tették. Az így kiválasztott ajánlattevőkkel folytatott további tárgyalások során az ajánlatkérő nem módosíthatja a pályázati feltételeket, az ajánlattevők pedig a korábbi ajánlatukhoz képest az ajánlatkérő számára csak kedvezőbb ajánlatot tehetnek.
(3) Minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni és a tárgyalás befejezésekor minden jelenlévő ajánlattevőnek alá kell írnia. Az eljárást az ajánlatkérő részéről eljáró személynek írásban dokumentálnia kell.
IV. Fejezet
8. §
Ajánlatok benyújtása és felbontása
(1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, aki végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás folyamatban van;
a) egy évet meghaladó adó-, illeték és társadalombiztosítási járulékfizetési hátralékkal
rendelkezik;
b) az önkormányzat és intézményeinél korábban, - öt évnél nem régebben – végzett építési beruházásainál vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította;
c) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csőd-, illetve felszámolási eljárás
folyamatban van.
(2) Az ajánlatok benyújtását írásban és zártan az ajánlati felhívásban megadott címre kell kérni közvetlenül, vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatoknak tartalmaznia kell:
a) vállalkozó nevét, székhelyét,
b) ajánlati árat,
c) teljesítési határidőt,
d) jótállás, garancia, kötbér és óvadék vállalását,
e) az ajánlattevő műszaki, pénzügyi alkalmasságáról szóló igazolásokat,
f) az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-
illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban,
g) az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy ő és az alvállalkozó 5 évnél nem régebben építési beruházásban vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozat nem állapította meg,
h) ajánlattevő nyilatkozatát, hogy ő és az alvállalkozó egy évnél régebben lejárt vám-,illeték és társadalombiztosítási járulék tartozása nincs,
i) ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatkérési felhívás feltételeit elfogadja,
j) az ajánlati kötöttség időtartamát,
k) az ajánlattevő szerződés-tervezetét.
(3) A beérkezett ajánlatokat tartalmazó borítékokat sorszámmal kell ellátni és fel kell tüntetni rajtuk a beérkezés időpontját.
(4) Az ajánlatok felbontása előtt meg kell állapítani, hogy hány ajánlat érkezett, az ajánlatok érkezési idejét, sorszámát, ezek közül mennyi érkezett késedelmesen, valamint, hogy a beérkezett ajánlatokat tartalmazó borítékok, illetve azok lezárása sértetlen-e.
(5) A késedelmesen benyújtott ajánlatot a kiíró felbontás nélkül köteles a ajánlattevőnek visszajuttatni.
(6) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.
(7) Az ajánlatokat a beérkezés sorrendjében kell felbontani és tartalmilag megvizsgálni.
(8) Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, továbbá az ajánlatkérő által meghívottak lehetnek jelen.
(9) Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét, (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek.
(10) Az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről, az érvénytelen ajánlatokról és a kizárt ajánlattevőkről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie.
(11) Érvénytelen az ajánlat, ha:
a) az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
b) nem felelt meg a pályázati felhívásban foglaltaknak, illetve nem teljesítette az ajánlati
felhívásban, illetőleg a dokumentációban meghatározott feltételeket.
V. Fejezet
9. §
Az ajánlatok értékelése
(1) 7 Az ajánlatok értékelésére a közös önkormányzati hivatal által lefolytatott beruházások eseten az alpolgármester vezetésével munkacsoportot kell létrehozni, melynek teljes jogú; szavazati joggal rendelkező tagjai
1) az alpolgármester
2) jegyző, vagy megbízottja;
3) a képviselőtestület által a bizottságba delegált tag:
Az értékelő munkacsoport munkájában tanácskozási joggal részt vesz a beruházással megvalósuló, vagy a beruházásban érintett létesítmény tényleges, vagy leendő vezetője, ennek hiányában üzemeltetője, vagy megbízott képviselője;
(2) Az Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi Hulladékgazdálkodási projektet érintő – a gesztori szervezet által lefolytatott beruházások vonatkozásában - a gesztori szervezet vezetőjének (projektiroda vezető) vezetésével - 3 tagú értékelő munkacsoport tagjai;
1.) a gesztori szervezet vezetője (projektiroda vezetője)
2.) a gesztori szervezet gazdasági vezetője
3.) a gesztori szervezet műszaki vezetője
(3) 8
(4) Különleges szakértelmet igénylő építési beruházások esetén a munkacsoport szakértői véleményt kérhet vagy tanácskozási joggal szakértőt hívhat meg ülésére.
(5) Az ajánlatok értékelésében nem vehet részt az a személy (szerv), aki (amely)
a.) az ajánlattevővel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
b.) az ajánlattevő vezető tisztségviselője
c.) az ajánlattevő gazdasági társaságában tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
d.) az a-c.) pont szerinti személy hozzátartozója.
(6) Az értékelő munkacsoport akkor határozatképes, ha szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint fele jelen van.
(7) A bírálat időpontjáról az értékelő munkacsoport tagjait - a bírálathoz szükséges dokumentáció megküldésével - 3 nappal előbb írásban értesíteni kell.
(8) Az ajánlatok értékelése során az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok szerint bírálja el az ajánlatot. Az ajánlatkérő köteles megvizsgálni az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságát.
(9) Az értékelő munkacsoport egyszerű szótöbbséggel határoz, szavazategyenlőség esetén a munkacsoport vezetőjének szavazata dönt.
(10) 9 A értékelő munkacsoport az ajánlatok értékeléséről a polgármester részére jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet az ajánlatok értékelését követő 3 napon belül el kell készíteni.
10. §
Az ajánlatok elbírálása, eredményhirdetés
(1) Az értékelő munkacsoportot ajánlása alapján:
a) 10 A közös önkormányzati hivatal által lefolytatott beruházások esetében a polgármester
b) 11
(2) Az ajánlatok elbírálásában nem vehetnek részt e rendelet 9. §-ának (5) bekezdésében meghatározott szervek, személyek.
(3) 12 Amennyiben a döntésre jogosult polgármester, a munkacsoport ajánlásával nem ért egyet, úgy a munkacsoport jegyzőkönyvét saját véleményével ellátva, döntésre a soron következő képviselőtestület elé terjeszti.
(4) 13 Az ajánlatokat az értékelő munkacsoportoknak a javaslata alapján, a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a felbontástól számított 5 munkanapon belül kell a döntésre jogosult polgármesternek elbírálnia. A munkacsoport és a polgármester, intézményvezető véleménykülönbsége esetén a határidő a képviselőtestület döntéséig meghosszabbodik.
(5) Ha az ajánlatok elbírálása során bizonyos kérdések tisztázása szükséges, a kiíró az ajánlattevőtől felvilágosítást kérhet.
(6) A benyújtott ajánlatok a kiíró hozzájárulásával sem módosíthatók.
(7) Az ajánlatok elbírálása során azt a vállalkozót, pályázót kell nyertesnek kihirdetni, akinek az ajánlata teljesítési határidőben, pénzügyi, műszaki, gazdasági, jogi és egyéb szempontból, illetve a szolgáltatás jellege által indokolt szempontok és feltételek együttes értékelése alapján a legkedvezőbb. Aki mind felkészültségét, mint gazdasági stabilitását tekintve az építési beruházás teljesítésére a legalkalmasabb. Azonos feltételek esetén a zalavégi telephelyű ajánlattevőket 10 % versenyelőny illeti meg.
(8) Eredménytelen az eljárás, ha:
a) nem érkezett ajánlat,
b) kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
c) az összes ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból,
d) egyik ajánlattevő sem tett az ajánlati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot,
e) valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát, vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt ajánlatkérő az eljárás érvénytelenségéről döntött;
f) a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet meghaladó ajánlatok érkeztek.
(9) Az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilváníthatja.
(10) Az ajánlatok elbírálása tárgyában hozott döntés kihirdetésére - az elbírálást követő 5 munkanapon belül - eredményhirdetést kell tartani.
(11) Az eredményhirdetésre az ajánlattevőket meg kell hívni. A jelen nem lévőket, a döntésről az eredményhirdetéstől számított 5 munkanapon belül írásban értesíteni kell.
(12) Az ajánlatokat a benyújtásra meghatározott határidő lejártát követő 5 munkanapon belül el kell bírálni, kivéve ha az ajánlattételi felhívást megküldését követően - előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt az ajánlatkérő a szerződés megkötésére, illetve a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben a kiírónak az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítani.
11. §
Szerződéskötés
(1) A nyertes ajánlattevő által benyújtott szerződéstervezet egyeztetését követően a véglegesített szerződést az eredményhirdetéstől számított 14 munkanapon belül a megrendelőnek és a vállalkozónak (szállítónak, megbízottnak) alá kell írnia.
(2) Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződést az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem írja alá, a második legkedvezőbb ajánlattevőt kell szerződéskötésre felkérni, ha az ajánlattevő árajánlata az ajánlatkérő adott beruházás költségvetési sorában meghatározott keretein belül van. Ellenkező esetben a pályázatot eredménytelennek kell nyilvánítani.
(3) A szerződés megkötésére a beruházással érintett szerv képviseletét ellátó személy jogosult.
(4) A megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
VI. Fejezet
12. §
Sürgősségi esetek
(1) Közvetlen élet-, balesetveszély, illetve nagy vagyoni kár elhárítása miatt szükséges beruházások tekintetében a (2) bekezdésben meghatározott munkacsoport jogosult a beruházást elvégző szerződéses partnert; a beruházás elvégzésére jogosult szakértelemmel rendelkező szervet, vállalkozót, stb. kiválasztani, megbízni. Egyúttal köteles a beszállító minősítéséről gondoskodni.
(2) Sürgősségi esetekben döntésre jogosult munkacsoport tagjai:
a) 14 a közös önkormányzati hivatal által bonyolítandó beruházások vonatkozásában:
- polgármester
- jegyző, vagy az általa megbízott személy
- a beruházásban érintett szerv pénzügyi dolgozója
b) 15
(3) 16 A (2) bekezdésben meghatározott munkacsoport összehívására a közös önkormányzati hivatal bármely köztisztviselője, az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények esetében az intézményvezető által kijelölt személy jogosult, a sürgősségi eset tudomására jutásától számított 1 munkanapon belül.
(4) Ha a munkacsoport a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy az adott beruházás megvalósítása nem közvetlen élet-, balesetveszély, illetve nagy vagyoni kár elhárítása érdekében szükséges, továbbiakban e rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.
(5) E rendelet 2004. július hó 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a rendelet hatálybalépése után indított eljárásokban kell alkalmazni.
1
Módosította a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2016. május 26-tól
2
Módosította a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2016. május 26-tól
3
Módosította a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2016. május 26-tól
4
Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2016. május 26-tól
5
Módosította a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2016. május 26-tól
6
Módosította a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (5) bekezdése. Hatályos: 2016. május 26-tól
7
Módosította a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (6) bekezdése. Hatályos: 2016. május 26-tól
8
Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (7) bekezdése. Hatályos: 2016. május 26-tól
9
Módosította a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (8) bekezdése. Hatályos: 2016. május 26-tól
10
Módosította a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (9) bekezdése. Hatályos: 2016. május 26-tól
11
Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (9) bekezdése. Hatályos: 2016. május 26-tól
12
Módosította a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (10) bekezdése. Hatályos: 2016. május 26-tól
13
Módosította a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (11) bekezdése. Hatályos: 2016. május 26-tól
14
Módosította a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (12) bekezdése. Hatályos: 2016. május 26-tól
15
Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (12) bekezdése. Hatályos: 2016. május 26-tól
16
Módosította a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (13) bekezdése. Hatályos: 2016. május 26-tól